| Documento |
Descripción |
Descarga |
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 289-2026-GRA/GGR |
APROBAR el Plan de Trabajo para la participación de la Región Ancash en la "IV Edición del Salón del Queso Peruano 2026", precisando que el mismo cuenta con Disponibilidad Presupuestal por la suma de S/ 24,00000 (veinticuatro mil con 00/100 soles), según Oficio N° 00430-2026-GRAGRPPAT/SP de fecha 28 de abril de 2026, emitido por la sub Gerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Gobierno Regional de Ancash. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 288-2026-GRA/GGR |
DECLARAR IMPROCEDENTE aprobar la prestación adicional de supervisión generada a partir de la variación en el plazo de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", por cuanto no se ha iniciado la ejecución del saldo de obra, no existe prestación efectiva del servicio de supervisión vinculada a dicho saldo, no se ha acreditado la generación de nuevas actividades de supervisión no previstas en el contrato original y el contrato aún cuenta con saldo de plazo suficiente para cubrir la futura ejecución. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 285-2026-GRA/GGR |
DESIGNAR, a partir de la fecha al Médico Cirujano Henry Lionel Vásquez Calero, en el cargo de confianza de Director Adjunto del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, con los derechos y obligaciones inherentes al cargo. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 284-2026-GRA/GGR |
CONFORMAR la Comisión de traslado de la sede administrativa del Gobierno Regional de Áncash, conforme a la propuesta formulada por la Gerencia Regional de Administración, quedando conformada de la siguiente manera: |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 283-2026-GRA/GGR |
APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del Pliego 441 - Gobierno Regional de Ancash 2027-2029, conforme al documento que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 282-2026-GRA/GGR |
DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, respecto al servidor Alexander Manuel Valdiviezo Garay, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Ancash, al no haber actuado con respeto y la responsabilidad que su función pública le obligada, al haber demorado injustificadamente el pronunciamiento de la entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 04 presentada por el contratista, lo que permitió que se aprobará automáticamente por consentimiento, sin haberse cautelado los intereses de la Entidad, conforme los hechos contenidos en el Caso N° 182-2022-GRA/ST-PAD. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 281-2026-GRA/GGR |
DECLARAR PROCEDENTE la aprobación de la PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN DERIVADA DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 03 respecto del Contrato N° 331-2022-GRA, correspondiente a la supervisión de la obra: denominada "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el tramo Huaraz — Paria Wilcahuain", por 62 días calendario, por el monto de SI 139.042.44 al haberse acreditado que dicha necesidad se origina en la ejecución del adicional de obra aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 357-2025-GRA/GGR. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 280-2026-GRA/GGR |
DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha, la designación del Contador Público Colegiado Alexander Enrique Huamán Córdova en el cargo de confianza de Director de Sistema Administrativo II — Jefe del Área de Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolognesi de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Ancash, realizada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 568-2025-GRA/GGR de
fecha 16 de octubre de 2025.
DESIGNAR , a partir de la fecha a la Contadora Pública Colegiada Angelita Marizol Quiroz Gómez, en el cargo de confianza de Directora de Sistema Administrativo II — Jefe del Área de Gestión Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Bolognesi de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Ancash, nivel remunerativo F4 del Decreto Legislativo NO 276 con los derechos y obligaciones inherentes al cargo. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 279-2026-GRA/GGR |
APROBAR la Directiva Regional N° 004-2026-GRA/GRI/SOSL denominada "Directiva Regional que establece los lineamientos para el proceso de Liquidación, Transferencia y Cierre de Oficio de Inversiones Públicas ejecutadas por el Gobierno Regional de Ancash", versión 01, la misma que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución, por los argumentos expuestos en la misma. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 278-2026-GRA/GGR |
DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA PARA INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, respecto al servidor Alexander Manuel Valdiviezo Garay, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional de Ancash, al no haber actuado con respeto y la responsabilidad que su función pública le obligada, al haber demorado injustificadamente el pronunciamiento de la entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo N° 04 presentada por el contratista, lo que que se aprobará automáticamente por
consentimiento, sin haberse cautelado los intereses de la Entidad, conforme los hechos contenidos en el Caso N° 182-2022-GRA/ST-PAD. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 276-2026-GRA/GGR |
DECLARAR LA PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA PRO otorgada al CONSORCIO EJECUTOR ESPINOZA, adjudicatario de la LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 01-2026-GRA/E-I DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N° 05-2025-GRAJE-I para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA BAJO EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RUAS, DISTRITO DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD, DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2454232. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 275-2026-GRA/GGR |
DECLARAR LA PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA PRO otorgada al adjudicatario RIOS SERNA ROSBELT EFRAIN en el procedimiento de selección COMPRE-COMPRE N003-2025-GRA/DEC-1 para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRIOLAS Y EQUIPO PARA EL PLAN DE NEGOCIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAIZ CHOCLO DE LA ASOCIACIONISMO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTO ANTONIO DE HUACHINA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE SIHUAS, REGIO ANCASH - 2023, al haberse presentado de manera extemporánea los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato, configurándose el supuesto previsto en el numeral 91.3 del artículo 91 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 274-2026-GRA/GGR |
ACEPTAR a partir de la fecha la RENUNCIA VOLUNTARIA E IRREVOCABLE presentada por el Ingeniero Gilmer Rolin Mendoza Caushi, al cargo de confianza de de Sub Gerente de Modernización y Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ancash, en consecuencia, dar por concluida su designación realizada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 750-2024-GRA/GGR de fecha 31 de diciembre de 2024, agradeciéndole por los servicios restados a la Entidad.
ENCARGAR TEMPORALMENTE a partir de la fecha al Licenciado Joel Balvino Lázaro Evaristo, el cargo de confianza de Sub Gerente de Modernización y Desarrollo Institucional en adición a sus funciones como Subgerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ancash, con los derechos y obligaciones inherentes al cargo. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 273-2026-GRA/GGR |
DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 240-2022-GRA, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo inicial de la I.E.I. N° 205 del distrito de Huayllabamba, provincia de Sihuas, departamento de Ancash", con CUI N° 2459756, solicitado por el Consorcio NUEVA GENERACIÓN por el plazo de 17 días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales distintos a los que resulten conforme a la normativa aplicable, por cumplir los requisitos materiales y procedimentales establecidos en los artículos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 272-2026-GRA/GGR |
APROBAR el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Unidad Ejecutora N° 00734 - REGIÓN ANCASH - EDUCACIÓN POMABAMBA del Pliego 441 Gobierno Regional de Ancash para el año fiscal 2026, el mismo que fue aprobado mediante la Opinión Favorable PAP N° 000543-2026, emitido por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 271-2026-GRA/GGR |
APROBAR el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Unidad Ejecutora N° 001206 - REGIÓN ANCASH - EDUCACIÓN CASMA del Pliego 441 Gobierno Regional de Ancash para el año fiscal 2026, el mismo que fue aprobado mediante la Opinión Favorable PAP N° 000499-2026, emitido por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 270-2026-GRA/GGR |
APROBAR el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Unidad Ejecutora N° 00733 - REGIÓN ANCASH - EDUCACIÓN AIJA del Pliego 441 Gobierno Regional de Ancash para el año fiscal 2026, el mismo que fue aprobado mediante la Opinión Favorable PAP N° 000545-2026, emitido por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 269-2026-GRA/GGR |
APROBAR la actualización y ejecución del Programa de Transición al Marco de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público — NICSP, conforme a lo establecido en la Resolución Directoral N° 004-2024-EF/51.01, de fecha 13 de mayo de 2024, que aprobó la Directiva N° 001-2024-EF/51-01 , denominado "DIRECTIVA GENERAL PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN AL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO" y la Resolución Directoral N° 005- 024-EF/51.01, que aprobó "EL INSTRUCTIVO NO 001-2024-EF/51.01 "INSTRUCTIVO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CULMINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA TRANSICIÓN AL MARCO E LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 268-2026-GRA/GGR |
APROBAR la prestación adicional N° 02 con deductivo vinculante N° 01, con una incidencia de (-) 2.30% del monto contractual de la ejecución de la
obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Canales de Riego de Kankarpara, San Nicolás, Maini - Huaritoma, Quisuar y Pichusac Ajarpun del Distrito de Pampas Chico - Provincia de Recuay Departamento de Ancash" - CUI N° 2523075, por cumplir los presupuestos establecidos en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. |
|
| RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 267-2026-GRA/GGR |
DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha la Encargatura Temporal realizada a favor de la Dirección de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash, realizada mediante Resolución Gerencial General Regional N° 247-2026-GRA/GGR de fecha 09 de abril de 2026, agradeciéndole por los servicios prestados a la Entidad.
DESIGNAR, a partir de la fecha al Ingeniero Civil Emmanuel Pedro Armejo Bernedo, en el cargo de confianza de Director del Programa Sectorial III de la Dirección de Comunicaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash, con los derechos y Obligaciones inherentes al cargo. |
|
